Образец договора поручительства, заключаемый между юридическими лицами. Примерная форма договора поручительства
(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)
(Утверждена Письмом Минстроя России от 20 ôåâðàëÿ 1996 ã. ¹ 6)
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
_____________________________________________________________,в дальнейшем именуемая
(наименование организации-поручителя)
“Поручитель”, в лице ___________________________________________________________________,
(ф.,и.,о., должность)
действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и
(устава, доверенности и пр.)
______________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)
в дальнейшем именуемое “Предприятие”, в лице ___________________________________________,
(ф.,и.,о., должность)
действующего на основании _____________________________________________________________,
(устава, доверенности и пр.)
с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем. 1. Предмет Договора
1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с _________________________
(наименование организации-заказчика)
по пп. ______________________________ Договора подряда ¹____________ от _________________ 199 __ г. (в дальнейшем - Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом. 1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия: Договор залога указанного имущества является приложением 1 * к настоящему Договору. 2. Обязательства сторон
2.1. Поручитель обязуется: 2.1.1. В течение ______________ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить _____________________________________________________________________________,
(заказчику по Договору подряда)
в дальнейшем именуемому “Заказчик”, письменное поручительство (в дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ______ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства. 2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем - Требование) об исполнении Поручительства: в течение ______________________________ дней от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательства по пп. __________________ Договора подряда; в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____________________ Договора подряда. Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить следующие надлежащим образом оформленные документы: ___________________________________________________________________________________. 2.1.3. В течение äâóõ дней после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие. 2.1.4. В течение ___________ дней после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства. 2.1.5. В течение _______________ дней после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию. В сумму регрессных требований включаются: сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения обязательств по пп. _____________ Договора подряда); неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. _____________ Договора подряда, уплаченные Поручителем; издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. _____________ Договора подряда; издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства; расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства; иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства. 2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок __________ ______________________________. 2.2. Поручитель имеет право: 2.2.1. В течение ______________ дней от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию. В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ____________________________ дней с начислением ____________________% годовых. В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение ____________ дней после получения такой выручки. 2.3. Предприятие обязуется: 2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество. 2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства. 2.3.3. В течение ______________ дней после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда. 2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора. 3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору. 3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета _____________ % суммы ссуды за каждый день просрочки. В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше __________ дней после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд. 4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора. 4.2. Действие Договора прекращается: после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. _________ Договора подряда; в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _____________ Договора подряда другому предприятию (организации); в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов между Сторонами. 4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается. 5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах - по 1 экземпляру для каждой из Сторон. 5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 6. Реквизиты сторон
6.1. Гарант ______________________________________________________________________
(полное наименование)
6.2. Предприятие _________________________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: __________________________________________________________________________ Банковские реквизиты ____________________________________________________________ За Гаранта ___________________ За Предприятие ______________________
(подпись) (подпись)
пп. _________________ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);
Подписывается в тех случаях, когда лицо поручается перед кредитором за обязательства третьей стороны. Правила составления и образец этого договора можно найти в статье.
Договор поручительства законодательная база по ГК РФ
Юридическая суть поручительства в том, что одно лицо поручается за кредитное обязательства другого лица перед третьим лицом – например, банком. Поручительство чаще всего возникает на основании подписания одноименного договора, однако иногда оно может быть связано и с наступлением обстоятельств, прописанных в законе.
Таким образом, поручитель по договору принимает на себя все или отдельные обязательства заемщика перед его кредитором. В большинстве случаев эти обязательства являются денежными, однако иногда они могут быть связаны и с другими обстоятельствами. Также обязательства могут не только существовать в настоящем, но и возникнуть в будущем. Т.е. поручиться можно не только за исполнение уже подписанного соглашения, но и за будущие договоренности.
Если поручительство возникает на основании договора, то составлять его можно исключительно в письменном виде – устные обещания не имеют никакой юридической силы.
В качестве поручителя часто выступают частные граждане, однако не исключается и такая ситуация, когда поручение дает юридическое лицо, действующее в лице директора или иного уполномоченного сотрудника. Требования банков к поручителям стандартные – гражданство РФ, дееспособность, трудоспособный возраст и достаточный уровень дохода для того, чтобы отвечать по финансовым обязательствам заемщика.
Важно понимать, что поручитель не является , равно как и наоборот. Созаемщик получает кредит вместе с основным заемщиком и сразу несет финансовую ответственность за него, т.е. вносит в свою долю в погашение ежемесячного и других платежей. Поручитель же начинает нести ответственность только в том случае, когда основной заемщик по каким-то причинам не может выполнять свои обязательства.
На что обратить внимание в договоре поручительства
Поскольку по своей сути договор поручительства призван разделить ответственность за кредитные или иные обязательства гражданина либо юридического лица, основное внимание при составлении этого документа нужно уделить именно этому пункту.
Применительно к кредитным обязательствам поручитель может нести 2 вида ответственности:
- Солидарная – наступает при первом же нарушении заемщиком своих обязательств. Пределы ответственности точно такие же, как и у основного заемщика.
- Субсидиарная – наступает только после полного отказа заемщика от оплаты долга по разным причинам.
В общем случае при определении пределов ответственности стороны исходят из действующего гражданского законодательства.
По отношению к кредитору по договору поручитель имеет не только обязанности, но и определенные права – например, возможность выступить против требований, заявленных банком. Причем в данном случае он действует, как действовал бы основной заемщик, например:
- возразить о ;
- указать на истечение по кредитному договору;
- возразить о снижении неустойки, возникшей из-за просроченной задолженности и т.п.
К тому же поручитель, несмотря на свои обязательства перед банком, сохраняет и все остальные права должника, предусмотренные законодательством. Одно из главных – право на по причине утраты платежеспособности.
Поручившемуся по договору лицу важно понимать не только, когда начинается и в чем состоит его ответственность, но и те случаи, при которых она заканчивается. Согласно ГК поручительство прекращается при наступлении таких обстоятельств:
- Основной случай – гражданин полностью выплатил долг заемщика.
- Кредитор отказался предлагать исполнение обязательств.
- Истек срок поручительства, указанный в договоре. Например, заемщик оформляет ипотеку, но другое лицо поручается нести ответственность только в первые 5 лет. Когда срок истечет, банк уже не сможет привлечь к ответственности поручившееся по договору лицо.
Таким образом, ни смерть должника, ни реорганизация/ликвидация банка, другого кредитора не освобождают поручившееся по договору лицо от взятой на себя ответственности.
Образец договора поручительства и правила его составления
Единых требований к договору поручительства не существует, поэтому при составлении стороны руководствуются сложившейся практикой, а также требованиями гражданского законодательства. Основное внимание уделяется описанию прав и обязанностей каждой стороны.
Преамбула и предмет
Непосредственно в названии документа необходимо обязательно указать, к какому договору он относится с описанием названия, номера и даты составления. Это может быть договор займа, ипотеки, кредитный договор, прочие соглашения о принятии финансовых и иных обязательств.
- название организации, ФИО и должность лица, которое действует от ее имени;
- ФИО поручителя, адрес, паспортные и контактные данные.
В предмете договора поручительства указывают суть соглашения – поручительство по договору займа в виде ответственности своими доходами и/или своим имуществом.
Обязанности и ответственность поручителя
Это наиболее важный пункт, в котором обязательно нужно указать:
- по каким основаниям начинается поручительство;
- в каких случаях оно заканчивается;
- в каких пределах оно осуществляется;
- чем отвечает поручитель перед кредитором;
- в какие сроки он должен погасить задолженность;
- в какие сроки он обязан сообщить об изменении ФИО, адреса, иных .
При необходимости можно описать и права поручителя, в том числе и сумму вознаграждения, которое он получает за свои услуги.
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N _____ г._______________ "____"____________20____г. Коммерческий банк _______________________________ , именуемый в дальнейшем Кредитор, в лице ___________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, и _______________ (полное наименование юридического лица), именуемый в дальнейшем Поручитель, в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Данный Договор является неотъемлемой частью кредитного договора N _____ от "____" ____________ 20____ года, по которому Кредитор предоставил Заемщику (он же Должник) кредит в сумме (руб.) _______________ (цифрами и прописью, далее "ц-п") до "____" _____________ 20____ года. 2. Поручитель обязуется перед Кредитором нести (солидарную или субсидиарную) ответственность за исполнение Заемщиком своих обязательств по вышеуказанному кредитному договору и возместить Кредитору в случае несвоевременного исполнения Заемщиком своих обязательств (вариантно): - полученную сумму кредита в сумме (руб.) _________(ц-п); - проценты за пользование кредитом в сумме (руб.) _________ (ц-п) или без указания суммы; - неустойку (штраф, пеня - за что, сколько процентов) в сумме (руб.) _________ (ц-п); - убытки Кредитора; - ответственность Поручителя ограничивается суммой выданного кредита и процентов по нему; - ответственность Поручителя ограничивается предельной суммой (руб.) _________ (ц-п). 3. Обязательства, предусмотренные п.2 данного договора, должны быть исполнены Поручителем в течение ________ дней со дня получения извещения от Кредитора о нарушении Заемщиком взятых на себя обязательств по возврату кредита. 4. Поручитель, не выполнивший в срок требования п.3 договора, обязан выплатить Кредитору неустойку в размере ________ процентов от суммы, подлежащей возмещению за каждый день просрочки. 5. При изменении условий кредитного договора в части уменьшения платы за кредит соответственно уменьшается размер требований, предъявляемых к Поручителю в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств. 6. Кредитор, получивший удовлетворение полностью или в части своих требований от Заемщика, обязан немедленно известить об этом Поручителя. 7. Если Заемщик исполнит обязательства, обеспеченные поручительством, и Поручитель независимо от Заемщика исполнит обязательство, то в соответствии со ст. 366 ГК РФ Поручитель вправе взыскать с Кредитора неосновательно полученное. 8. (Вариант при субсидиарной ответственности). Если Кредитор предъявит иск к Поручителю, последний обязан привлечь Заемщика к участию в деле на своей стороне в качестве третьего лица без самостоятельных требований. 9. К Поручителю, исполнившему обязательства за Заемщика, переходят все права Кредитора. Последний в этом случае обязан передать Поручителю все документы, удостоверяющие требования к Заемщику, и права, обеспечивающие эти требования, а также подтверждение, что Заемщик (Должник) письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав Кредитора к Поручителю. 10. Споры сторон рассматриваются в арбитражном суде г._______. 11. Данный договор вступает в силу со дня зачисления перечисленных Кредитором средств на расчетный счет Заемщика. 12. Действие данного договора прекращается (варианты): - с прекращением обеспеченного поручительством кредитного договора; - в случае изменения условий кредитного договора, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия; - если Поручитель не даст согласия Кредитору отвечать за нового Должника в случае перевода долга; - если Кредитор откажется принять надлежащее исполнение, предложенное Заемщиком или Поручителем; - по истечении указанного срока в договоре поручительства, на который оно дано; - если срок не установлен и если Кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством кредитного договора не предъявит иска к Поручителю; - если срок исполнения основного обязательства не указан, не может быть определен моментом востребования и если Кредитор не предъявит иска к Поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. Юридические адреса и реквизиты сторон Кредитор Поручитель ____________________ ______________________ М.П. М.П. * * *
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 1
ООО «Ириус», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице директора Иванова А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Ариус», именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице директора Петрова П. П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Анабель» (ОГРН: 121481294812, ИНН: 12981984, адрес местонахождения: Москва, ул. Родниковая, д. 12), именуемым в дальнейшем «Должник», его обязательств по Договору № 12 от 11 марта 2017 года, заключенному с Кредитором.
1.2. Сведения об обязательстве Должника, в обеспечение исполнения которого выдается поручительство:
- сумма основного долга: 100 000 руб.;
- срок исполнения обязательства: до 01.06.2018.
1.3. Поручительство выдается на срок 2 года с момента заключения настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель отвечает солидарно с Должником.
2.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства (п. 1.2 Договора).
2.3. При предъявлении Кредитором требований Поручитель вправе выдвигать возражения, которые мог бы представить Должник.
2.4. Поручитель должен исполнить требование Кредитора в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его доставки.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока, установленного п. 1.3 Договора.
В случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ, поручительство прекращается.
3.2. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение арбитражного суда при соблюдении досудебного порядка их урегулирования, предусмотренного законодательством РФ.
3.4. Если иное не установлено Договором, требования, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой - в этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
3.5. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
3.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Должника.
4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор
Наименование: ООО «Ириус»
Почтовый адрес:__________________________________________________
ИНН:____________________________________________________________
КПП:____________________________________________________________
Банк:____________________________________________________________
Рас./счёт:________________________________________________________
Корр./счёт:_______________________________________________________
БИК:____________________________________________________________
От имени Кредитора
Директор Иванов А. А.
Поручитель
Наименование: ООО «Ариус»
Юр. адрес: _______________________________________________________
Бланк документа «Примерная форма договора поручительства по кредитному договору» относится к рубрике «Кредитный договор, залоговый договор». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор поручительства по кредитному договору
г. _________________________ "__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)
Именуемое в дальнейшем
(полное наименование кредитной организации)
"Кредитор", в лице _____________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________, с одной стороны и
Именуемое в дальнейшем "Поручитель",
(полное наименование юридического лица)
в лице _______________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
С другой стороны, а вместе именуемые
(Устава, Положения, Доверенности)
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поручитель обязывается перед Кредитором нести ________________
(солидарную или
субсидиарную)
ответственность с ___________________________________ (далее - "Заемщик")
(наименование Заемщика)
в полном объеме за своевременное исполнение Заемщиком следующих обяза-
тельств по Кредитному договору N ________от "__" _______ 20__ г. (далее -
"Кредитный договор"):
1.1.1. погашение основного долга по кредиту в размере _____________
(сумма и валюта
денежного
обязательства)
в срок до "__" ________ 20__ года;
1.1.2. уплата процентов за пользование кредитом, исходя из ставки
___% годовых, в соответствии с условиями Кредитного договора;
1.1.3. уплата процентов за пользование чужими денежными средствами
в случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения основной
суммы долга по кредиту;
1.1.4. выплата неустойки (штрафов) в случае просрочки исполнения
обязательства в части уплаты Кредитору процентов за пользование кредитом;
1.1.5. возмещение других убытков Кредитора, вызванных неисполнением
или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному догово-
1.2. Поручительство дается сроком на _____________________________.
1.3. Плата за предоставление поручительства не взыскивается.
2. Порядок и условия выполнения договора
2.1. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Кредит-
ному договору Кредитор извещает об этом Поручителя путем направления ему
требования об исполнении обязательств Заемщика. Требование должно содер-
жать размер, состав обязательства и срок его исполнения.
2.2. Поручитель обязуется исполнить обязательства Заемщика по пога-
шению платежей, указанных в пунктах 1.1.1. - 1.1.5. настоящего договора в
срок и в объеме указанном в требовании Кредитора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Кредитор имеет право:
3.1.1. При несвоевременном исполнении Поручителем обязательств За-
емщика перед Кредитором списать сумму задолженности Заемщика с любых
счетов Поручителя, открытых в __________________________________________.
(наименование кредитной организации-кредитора)
3.1.2. В порядке, установленном законодательством РФ, конвертиро-
вать на внутреннем рынке денежные средства, списанные со счетов Поручите-
ля в счет погашения обязательств Заемщика по Кредитному договору в валю-
те, отличной от валюты кредита, по курсу и на условиях, установленных
Кредитором для совершения конверсионных операций на дату поступления
средств, и направлять полученные средства на погашение задолженности За-
емщика по Кредитному договору.
3.2. По исполнении Поручителем обязательства Кредитор обязан вру-
чить Поручителю документы, удостоверяющие требование к Заемщику, и пере-
дать права, обеспечивающие это требование.
3.3. Поручитель вправе выдвигать против требования Кредитора возра-
жения, которые мог бы представить Заемщик. Поручитель не теряет право на
эти возражения даже в том случае, если Заемщик от них отказался или приз-
нал свой долг.
3.4. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Кре-
дитора по этому обязательству в том объеме, в котором поручитель удовлет-
ворил требование Кредитора.
3.5. Поручитель вправе требовать от Заемщика уплаты процентов на
сумму, выплаченную Кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в
связи с ответственностью за Заемщика.
4. Прекращение поручительства
4.1. Поручительство, предоставленное по настоящему договору, прек-
ращается в следующих случаях:
4.1.1. с прекращением обеспеченного им обязательства по Кредитному
договору;
4.1.2. в случае изменения кредитного обязательства, влекущего уве-
личение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручи-
теля, без его согласия;
4.1.3. с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручи-
тельством обязательству, если Поручитель не дал Кредитору согласия отве-
чать за нового должника;
4.1.4. если Кредитор отказался принять надлежащее исполнение, пре-
дложенное Заемщиком или Поручителем;
4.1.5. по истечении указанного в договоре срока, на который оно
5. Заключительные положения
5.1. Поручитель обязан в течение срока действия настоящего договора
сообщать Кредитору обо всех изменениях и обстоятельствах, способных пов-
лиять на выполнение Поручителем своих обязательств по настоящему догово-
5.2. Настоящий договор является приложением к Кредитному договору,
заключенному Кредитором с Заемщиком.
5.3. Поручителю предоставляется копия Кредитного договора, заверен-
ная Кредитором.
5.4. Настоящий договор составлен в трех аутентичных экземплярах -
Кредитору, Поручителю и Должнику.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны ру-
ководствуются действующим законодательством.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Кредитор Поручитель
__________________________________ _________________________________
__________________________________ _________________________________
Кредитор Поручитель
Посмотреть документ в галерее:
-
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. -
На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
